疫情防控导致工期延误是否可以顺延
根据2020年2月26日
住房和城乡建设部办公厅刚出台的《关于加强新冠肺炎疫情防控有序推动企业开复工工作的通知》疫情防控导致工期延误,属于合同约定的不可抗力情形,工期可以顺延。
如何顺延工期?特提供如下几点建议:
一、如果你是施工方,建议复工之后及时与合同另一方协商工期延期问题,疫情当下,发包方一般都会同意顺延工期,同意顺延工期的一定要签订书面协议。
二、不同意顺延工期的我们也不要担心,双方签订的建设工程施工合同中关于有不可抗力情形下工期顺延的约定的按照给约定处理。建设工程施工合同中无相关约定的,工期也应当顺延。如果就此问题起诉到法院,人民法院也会结合疫情对工程建设造成实际影响的程度合理确定应当顺延的工期天数。